Договор N _____ на закупку товаров (договор поставки) отдельными видами юридических лиц
г. _______________ "__"___________ ____ г. _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование организации или Ф.И.О.) "Поставщик", в лице _________________________________________, действующ___ (должность, Ф.И.О.) на основании ____________________ (или: в своем интересе), с одной стороны, (устава, доверенности) и ____________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", (наименование организации) в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.) на основании _____________________, Положения о закупках от "__"___________ (устава, положения) ___ г. N ___, протокола конкурсной (аукционной) комиссии от "__"___________ ___ г. N __, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик передает в собственность, а Заказчик принимает и оплачивает ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________, (наименование, вид, размер, количество, технические характеристики, безопасность, функциональные характеристики, потребительские свойства товара, его упаковка) далее именуемый - "Товар", в ассортименте и качестве на условиях в соответствии со спецификацией, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение N 1) и являющейся его неотъемлемой частью.1.2. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
1.3. Качество Товара должно соответствовать ____________________ (ГОСТу, ТУ, стандарту и т.п.).
1.4. Поставщик обязан ознакомить Заказчика, который самостоятельно осуществляет транспортировку приобретенного Товара, с правилами безопасности при его транспортировке.
1.5. Сроки (периоды) передачи (партий) Товара: _________________________.
1.6. Гарантийный срок на Товар - ______________________________.
1.7. Товар приобретается Заказчиком для предпринимательской деятельности.
1.8. Поставщик гарантирует:
Соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику;
Соблюдение требований нормативных правовых актов в отношении Товара, ввоз которого осуществляется на территорию Российской Федерации;
Надлежащее выполнение производственного контроля за качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара.
1.9. Одновременно с продажей Товара Поставщик оказывает Заказчику следующие услуги:
1.9.1. Консультирование по вопросам транспортировки, хранения, распаковки Товара.
1.9.2. Разгрузка Товара.
1.10. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора не включен в реестр недобросовестных поставщиков.
2. ЦЕНА И ОПЛАТА
2.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.
2.2. В указанную цену включаются: _____________________________________ __________________________________________________________________________. (страхование, таможенные пошлины, погрузка, доставка, разгрузка и т.д.) 2.3. Стоимость с учетом количества Товара: _____ (__________) рублей. 2.4. Общая стоимость Товара и оказываемых Заказчику услуг: ____________ (_______________) рублей. 2.5. Порядок и сроки оплаты Товара: ___________________________________ __________________________________________________________________________. (в соответствии с положением о закупках и объявлением о закупке)
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае просрочки платежей более чем на _____ дней Заказчик уплачивает пеню в размере _____% от стоимости Товара за каждый день просрочки.
3.2. В случае уклонения Поставщика от фактической передачи Товара в установленный настоящим Договором срок он уплачивает Заказчику пеню в размере _____% от стоимости Товара за каждый день просрочки.
3.3. В случае нарушения Поставщиком условия о количестве и ассортименте Товара Поставщик обязан в течение _____ (__________) дней с момента нарушения условия передать необходимое количество Товара.
3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, его изменение или расторжение в одностороннем порядке виновная сторона, помимо выплаты предусмотренных штрафов, возмещает другой стороне причиненный ущерб в полном размере, в том числе упущенную выгоду. Разовая зачетная неустойка вычитается из суммы, подлежащей возмещению.
3.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, ответственность сторон определяется, соответственно, по действующему законодательству.
3.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента _________________________ (в случае перевозки Товара железнодорожным сообщением - с момента получения Поставщиком товарно-транспортной накладной; при отправке смешанным сообщением - при сдаче Товара на первый вид транспорта и получении первого транспортного документа).
Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
4. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор считается исполненным после фактической передачи Товара Заказчику.
4.2. Передача производится в течение _____ дней после подписания Договора, но непременно после оплаты имущества Заказчиком.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
5.3. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде г. ____________________ на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации (России).
6.4. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению параграф 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положение о закупках от "__"___________ ____ г. N _____, утвержденное _________________________, законы и иные правовые акты Российской Федерации. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложения к нему.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) и вступает в силу с момента его подписания.
9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРИЛОЖЕНИЕ
10.1. Спецификация (Приложение N 1).
11. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик Заказчик ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ адрес электронной почты ____________ адрес электронной почты ____________ ____________________________________ ____________________________________ (должность, подпись) (должность, подпись) М.П. М.П.Похожие документы
ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на закупку товаров, работ и услуг
г. Москва
"__" _________ 20__ г.
Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице начальника Ялунина В.У., действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь протоколом от "__" _________ 20__ г. N ___ о проведении конкурса, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. "Поставщик" обязуется передать товар согласно ведомости поставки "Государственному заказчику" либо по его указанию иному лицу, а "Государственный заказчик" обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
Предметом настоящего Контракта являются __________ в количестве ________.
2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующему сертификату изготовителя (сертификаты прилагаются).
2.2. Качество продукции, подлежащей поставке, проверяется ОТК "Поставщика" на соответствие ее требованиям ГОСТов, ОСТов, стандартов и подтверждается документами о качестве.
2.3. Гарантийный срок годности в соответствии с сертификатом.
2.4. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах гарантийного срока 30 дней с момента обнаружения дефектов.
2.5. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими Инструкциями, утвержденными Постановлениями Государственного арбитража при СМ СССР от 15 апреля 1965 г. N П-6, от 25 апреля 1966 г. N П-7, с изменением и дополнением от 14 ноября 1984 г. N 98.
3. ТАРА И УПАКОВКА
3.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.
Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении.
3.2. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается для оплаты в расчетные документы.
4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
4.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
4.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
4.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
4.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)
5.1. "Поставщик" обязуется произвести отгрузку продукции в адрес "Государственного заказчика" или грузополучателей в сроки, указанные в ведомости поставки.
5.2. Поставка продукции производится в соответствии с минимальными нормами отгрузки. Если норма поставки не достигает минимальной нормы отгрузки в один сдаточный период, предусмотренный Контрактом, то "Поставщик" имеет право укрупнять оставшееся количество, подлежащее отправке до минимальной нормы. Минимальная норма загрузки составляет _________.
5.3. Количество продукции, недопоставленное "Поставщиком" в период поставки, подлежит отгрузке в следующем периоде и прибавляется к норме очередной поставки. "Государственный заказчик" имеет право отказаться от получения продукции (товаров), период поставки которой просрочен. В этом случае "Государственный заказчик" письменно уведомляет "Поставщика" об отказе в приемке продукции (товаров).
5.4. Досрочная поставка продукции допускается только с письменного согласия "Государственного заказчика".
5.5. "Поставщик" производит отгрузку продукции грузополучателям, указанным в отгрузочной разнарядке.
5.6. Отгрузочная разнарядка должна быть направлена "Поставщику" не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.
5.7. "Поставщик" отгружает продукцию в адрес грузополучателей автомобильным, железнодорожным, водным транспортом грузовой скоростью или сдает на месте одногороднему получателю.
"Поставщик" обязан до подписания контракта либо до получения разнарядки "Государственного заказчика" на отгрузку продукции осуществить страхование перевозок продукции на условиях "с ответственностью за все риски" в уполномоченной страховой компании и представить "Государственному заказчику" договор на страхование продукции и/или страховой полис.
5.8. Отгрузка товара может производиться железнодорожным транспортом на условиях FCA ______________ (Франко-перевозчик ___________ (название места)).
При отгрузке продукции на условиях франко-вагон станция отправления "Государственный заказчик" оплачивает провозную плату с НДС согласно подтверждающим документам, счетам, выставленным "Поставщиком".
5.9. Обязанность "Поставщика" передать товар "Государственному заказчику" считается исполненной в момент получения товара Государственным заказчиком или грузополучателями. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на "Государственного заказчика" с момента, когда "Поставщик" считается исполнившим свою обязанность по передаче товара грузополучателям.
5.10. "Поставщик" обязуется передать "Государственному заказчику" товар, не обремененный правами третьих лиц.
6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей с учетом НДС.
6.2. Расчеты за поставленную продукцию производятся в форме безналичного денежного расчета или иными средствами оплаты, выделяемыми из федерального бюджета, в течение 90 дней после отгрузки продукции, начиная с даты отгрузки товара, указанной в накладной.
6.3. В ведомости поставки (спецификации) указываются цены, объявленные в результате проведенных торгов и утвержденные протоколом о проведении конкурса от "__" ____________ 20__ г. N _____. Указанные цены действуют в течение времени действия Контракта.
6.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов "Государственного заказчика".
6.5. Все транспортные расходы, включая железнодорожный тариф, оплачиваются "Государственным заказчиком" согласно счетам и прилагаемым к ним документам, выставленным "Поставщиком".
Расходы "Поставщика" по страхованию поставляемой продукции не возмещаются.
6.6. К платежным требованиям-поручениям "Поставщик" обязан приложить копии ж/д квитанций, спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и качество продукции.
6.7. "Поставщик" обязан в __-дневный срок после произведенной отгрузки (сдачи) продукции выслать грузополучателю подлинную квитанцию железнодорожной накладной и документы, удостоверяющие качество поставленной продукции.
6.8. "Государственный заказчик" имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.
6.9. "Государственный заказчик" имеет право изменить номенклатуру продукции в пределах согласованного количества или полностью отказаться от поставки.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. При несвоевременной оплате или неоплате платежных требований-поручений "Поставщика" по вине "Государственного заказчика" "Поставщик" вправе требовать уплату неустойки в размере 0,01% от суммы, задержанной к оплате, за каждый день просрочки.
7.2. При несвоевременной отгрузке продукции "Поставщик" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 0,01% от суммы товаров, задержанных к отгрузке, за каждый день просрочки.
7.3. За недопоставку и непоставку продукции "Поставщик" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 50% стоимости недопоставленной (непоставленной) продукции.
7.4. За неправильную маркировку либо ее отсутствие "Поставщик" уплачивает "Государственному заказчику" штраф в размере 5% стоимости такой продукции.
7.5. "Государственный заказчик", указанный в разнарядке, имеет право предъявлять претензии к "Поставщику" по вопросам, связанным с качеством принимаемой им продукции и взыскивать с него штраф в размере 5% стоимости некачественной продукции.
7.6. "Государственный заказчик" вправе взыскать с "Поставщика" штраф в размере 2% от общей суммы Контракта за невыполнение "Поставщиком" обязанностей по страхованию перевозки продукции.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде _____________.
8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.4. "Государственный заказчик" вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. ГАРАНТИИ
"Поставщик" гарантирует качество поставленной продукции в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10.2. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.
10.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
С момента подписания до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
12. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент заключения Контракта
Государственный заказчик: Поставщик:
ГУИН Минюста России
Адрес юридический: ул. Большая Бронная, Адрес юридический: д. 23, Москва, 123995. Телефакс: 202-20-51 Телефакс:
Адрес почтовый: ул. Большая Бронная, Адрес почтовый: д. 23, Москва, 123995.
Телефон: 222-43-26 Телефон:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Грузополучатель: по разнарядке "Государственного заказчика"
Приложение: Ведомость поставки на 1 л.
Государственный заказчик Поставщик Начальник ГУИН Минюста России Генеральный директор _________________ В.У. Ялунин _____________ _______
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
ДОГОВОР N. _______
поставки товаров
Г. _________________ "___"_________ 200_ г.
Именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице ________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Поставщик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (далее -
"Товар"), согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - "Спецификация"), которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в
Спецификации и в ___________________________ (накладных, счетах-фактурах) на каждую
партию Товара.
Сумма настоящего Договора составляет ___________________________.
1.3. Поставка осуществляется исключительно на основании подписанной сторонами
Спецификации, которую ___________________ обязан представить _____________________ не
позднее чем за __________________ (__________________) дней до даты отгрузки Товара
Покупателю.
1.4. Спецификация считается принятой в редакции ________________, если
_______________________ в течение ________ (_______________) дней после ее получения не
сообщит _____________________ о своем несогласии с данными Спецификации.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ,
принятым для данного вида товаров, образцам Товара.
Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и / или другими
документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и / или
безопасность Товара.
2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. В случае
поставки Товара пониженной сортности Покупатель удерживает с Поставщика неустойку в
размере ___% (_______________) от стоимости Товара, сортность которого оказалась
пониженной.
2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение _____________
(___________________) дней.
2.4. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а также в
процессе реализации через розничную сеть Покупателя последний обязан известить Поставщика
о выявленных дефектах в течение ________ (_____________) дней после их обнаружения с
приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика
обязателен.
Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в
течение _____________ (________________) дней от даты приема-передачи Товара, если
дефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара, или в течение _______
(_____________) дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных
дефектов в процессе реализации через розничную сеть.
2.5. Если Покупатель осуществляет розничную продажу поставленного Товара и потребитель
возвращает Покупателю некомплектный Товар и / или Товар ненадлежащего качества,
поставленный Поставщиком, то Поставщик обязан заменить Покупателю возвращенный
потребителем Товар или вернуть Покупателю стоимость возвращенного Товара в течение ___
(____________) дней.
Поставщик обязан также выплатить Покупателю неполученную выгоду (то есть разницу между
ценой поставки Товара Покупателю и ценой розничной реализации Товара потребителю), а
также возместить Покупателю все убытки, возникшие у последнего в связи с таким возвратом
Товара потребителем.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации и / или в заказе (заявке)
Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. Товар, поставленный досрочно
и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в
следующем периоде.
Поставщик принимает заявки на срочную поставку Товара, если для этого имеются
соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя. Срочным исполнением считается
поставка Товара не позднее ____________ (________________) дней со дня представления
заказа.
3.2. Покупатель получает Товар по следующему адресу: ____________
_____________________________________________________________________.
Доставка Товара производится транспортом ________________________ (Поставщика или
Покупателя) за счет _________________________________.
3.3. Поставка Товара в количестве менее минимальных норм, установленных в Спецификации,
производится путем выборки. Покупатель обязан произвести выборку в срок
____________________________________.
3.4. Поставщик вправе отгружать Товар отдельными частями комплекта, установленного в
Спецификации. Отдельные части комплекта могут отгружаться Покупателю транзитом
непосредственно предприятием - изготовителем по указанию Поставщика.
3.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим
условиям, номера и индексы которых указываются в Спецификации при отгрузке Товара с
применением средств пакетирования, в спецконтейнерах, в инвентарной таре.
Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования,
в которых поступил Товар, в срок ____________. Покупатель возвращает Поставщику
многооборотную тару и средства пакетирования по адресу:
____________________________________________.
3.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан
восполнить недопоставленное количество Товара в течение ______ (________________) дней и
выплатить Покупателю штраф в размере ___% (________________) от стоимости
недопоставленного Товара.
3.7. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на
______ (______________) дней.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в
Спецификации, накладных, счетах-фактурах на данную партию Товара.
4.2. К ценам на поставляемый Товар устанавливается доплата за срочное исполнение
заказа (п. 3.1 настоящего Договора) в размере __% (________________) от цены
поставляемого Товара.
4.3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
4.4. Расчеты за изделия, входящие в комплект, отгружаемые их изготовителями транзитом,
производятся Покупателем по платежным требованиям Поставщика непосредственно между
предприятием - изготовителем и Покупателем (плательщиком).
4.5. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке:
После получения партии Товара Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика
сумму в размере ___________ (________________________) в течение _____
(____________________) банковских дней.
4.6. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки Товара
оплачиваются __________________________ исходя из их себестоимости, указанной в накладных
и счетах-фактурах ______________.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заказу (по
Спецификации), или просрочку выборки Товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в
размере ___% (_________________) от стоимости отгруженного Товара.
5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере
___% (_________________) от стоимости за каждый день просрочки платежа.
5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _________ (______________)
дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих
обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем задолженности.
5.4. В случае непоставки Товара на дату, указанную в п. 3.1, Поставщик обязан
выплатить Покупателю неустойку в размере ___% (______________) от стоимости
недопоставленного Товара.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка
которого просрочена на ____ (_________________) дней.
5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в
установленном законодательством порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если
нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными
бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно
быть подтверждено _____________________________________________ торгово-промышленной
палатой.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания,
представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются
вышеизложенным текстом.
7.4. Подписанный Договор вступает в силу с "___"_________ 200_ г. и действует до
"___"__________ 200_ г.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ______________________________________________________
Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Покупателя: От Поставщика:
_______________________ _________________________
Договор купли-продажи товара (образец которого нетрудно найти в интернете) заключается в тех случаях, когда устной договоренности недостаточно. Стороны, желающие закрепить обязанности контрагентов на бумаге, составляют единый документ по всем правилам гражданского законодательства, а затем подписывают его, после чего сделка считается заключенной.
Когда требуется письменный договор купли-продажи товара
В Гражданском кодексе РФ есть два похожих вида сделок по передаче права собственности на различное имущество: купли-продажи и поставки товара. Они отличаются сферой применения. При заключении коммерческих сделок по поставке товара используется договор поставки. Физические лица прибегают к составлению договора купли-продажи товара.
Если граждане оформляют сделку по продаже товара, стоимость которого превышает 10 000 руб., им необходимо заключить письменный договор. Такое требование может показаться обременительным, но его цель заключается в обеспечении прав обеих сторон. При нарушении обязательств партнером пострадавшая сторона может обратиться за защитой своих интересов в суд. Судьи же скептически смотрят на устные договоренности. Их нужно подкреплять весомыми доказательствами, показаниями свидетелей. Намного проще подписать договор.
Содержание договора купли-продажи и его форма
| Скачать форму договора |
Каждый вид сделок регулируется отдельными нормами и предусматривает обязательные условия, которые стороны должны оговорить перед подписанием договора. Единственным существенным условием, которое сторонам нужно согласовать при заключении договора купли-продажи, является условие о товаре. Если после прочтения договора становится понятным наименование товара и его количество, подлежащее продаже, можно считать, что условие согласовано.
Однако гибкая структура договора позволяет сторонам оговорить все важные для конкретной сделки моменты. Если взять несколько образцов договора купли-продажи товара, то практически в каждом из них можно увидеть следующие условия:
- цена товара;
- ассортимент товара;
- качество товара;
- комплектность товара;
- тара и упаковка;
- ответственность сторон (может уточняться по каждому нарушению, например, при несоответствии качества товара или его комплектности).
Принцип свободы договоров, закрепленный в гражданском законодательстве, дает сторонам возможность самостоятельно вставлять в договор те условия, которые они считают самыми важными. Главное, чтобы они не противоречили закону.
Договор купли-продажи товара достаточно заключить в простой письменной форме. Нотариальное удостоверение сделки возможно лишь при волеизъявлении обеих сторон.
Изменение и расторжение договора купли-продажи
Если обе стороны согласны внести в договор изменения или расторгнуть его, это делается без каких-либо затруднений. Необходимо составить дополнительное соглашение в той же форме, что и договор, и подписать его. То же касается и расторжения договора.
Однако если на изменении или расторжении настаивает только одна из сторон, а вторая продолжает придерживаться уже взятых на себя обязательств, процедура несколько осложняется. Чтобы добиться своего, придется найти для этого весомое обоснование.
В ГК РФ указаны несколько причин, по которым можно изменить или расторгнуть договор. Вот они:
- покупатель вправе отказаться от договора, если продавец не передал товар в отведенный для этого срок, передал его не в том количестве или ассортименте;
- при передаче некачественного или некомплектного товара покупатель может потребовать уменьшить цену или отказаться от товара;
- продавец может потребовать от покупателя отказаться от договора, если тот не оплачивает или не хочет принимать товар.
В каждой из названных ситуаций действуют свои правила и уточнения, которых стоит придерживаться, если решено принудить контрагента к изменению или расторжению договора. Но по общему правилу односторонний отказ от исполнения договора приравнивается к его расторжению или изменению.
Где можно скачать типовой договор купли-продажи
Скачать договор купли-продажи товара можно на многих сайтах. Но при этом нужно убедиться, что он подходит для тех правоотношений, которые сложились между сторонами. Также не нужно забывать, что законодательство постоянно претерпевает изменения. Не исключено, что выбранный вариант уже не соответствует действующим нормам.
При выборе образца договора следует руководствоваться не только названием, которое не всегда отвечает сути регулируемых им отношений. Нужно внимательно изучить содержание.
Образец договора купли-продажи товара используется лицами, заключающими сделку, для подтверждения их устных договоренностей. Письменная форма гарантирует обеим сторонам, что в случае возникновения спора можно будет воспользоваться в том числе и судебной формой защиты своих прав и интересов. Если договор составлен правильно, его действительность оспариваться не будет, а значит, при разрешении спора судья станет исходить из условий, записанных в тексте договора.
